大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下拖欠工程进度款停工的法律依据的问题，以及和未支付进度款停工的法律依据的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
本文目录
因甲方原因烂尾工程怎么结算
一、烂尾楼工程的结算怎么做
烂尾工程结算应当以工程质量合格为前提。
工程质量合格是建设工程能够使用的基本条件，从《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）的规定及立法精神均可看出，无论建设工程施工合同效力如何，只要已完工程质量合格或经修复后合格，承包人就可以请求参照合同约定支付工程价款。因此，对于烂尾工程的结算，也应以已完工程的质量合格为请求结算支付的前提条件。
如何证明已完工程质量合格？笔者认为，烂尾工程通常都只进行了部分分项分部工程验收，但未进行整体竣工验收。但这些分部分项工程的验收资料，如：地基基础验收、主体结构验收等资料，均可作为承包人证明已完工程质量合格的证据；此外，承包人购买的施工材料的检验证明，如：商品砼、钢材等合格证明，也都可以作为承包人施工的已完工程质量合格的证据。
二、烂尾工程如何确认已完工程量
已完工程量是双方结算的依据，但大多数烂尾工程的发包人对承包人的已完工程量是不予确认或不配合确认的，在工程出现烂尾的情况后，承包人甚至很难再见到发包人的具体负责人。因此，烂尾工程的工程价款结算所面临的一个核心疑难问题是，已完工程量应当如何确认？对于这个问题，笔者给出如下建议：
1、承发包双方可以就已完工程量进行协商，对有争议部分可以结合施工图纸、施工日志、工程资料、监理资料等进行现场核实，最终就已完工程量达成一致。
2、承发包双方无法就已完工程量达成一致时，可以委托同时具备造价和司法鉴定资质的专业权威机构对已完工程量进行确认。
3、发包人对已完工程量不予配合确认时，承包人可以委托同时具备造价和司法鉴定资质的造价公司、工程所在地的公证机构，并在专业的造价公司的配合和指导下，邀请现场监理、劳务承包人同时在场见证，由公证机构对现场已完工程量进行公证，并形成符合法律规定的公证书。造价公司再根据施工图纸、施工日志、工程资料、公证书进行已完工程量的核算并形成书面报告。
三、烂尾工程价款的支付时间
在建设工程施工合同中，发包人与承包人往往会约定按施工进度支付工程款，也即工程结算实行进度款支付办法。在施工合同得以充分履行的情况下，按照进度支付工程款不会影响对工程价款的结算；但在烂尾工程纠纷中却会发生争议，因为发包人往往主张欠付工程款须在达到合同约定的付款节点后方能支付，而承包人则要求发包人在工程出现烂尾状态或合同终止后当即支付。
通常情况下，承发包双方很少在施工合同中约定合同中止履行时工程款尾款应于何时支付，也即当事人对烂尾工程的工程价款付款时间往往没有约定或约定不明确。笔者以为，在烂尾工程价款支付时间问题上，应当主要分析造成施工合同中止履行的原因：如合同中止履行系发包人原因造成，施工人有权在合同中止后随时要求发包人支付工程款；如合同中止履行系承包人原因造成，发包人有权顺延应付款时间直至承包人工程量达到付款节点为止。如此操作不仅有利于维护守约方的利益，也有利于制裁违约方的违约行为，也符合诚实守信的民事基本原则。
未支付进度款停工的法律依据
发包人拖欠工程款，是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。
当承包人采取合理方式催告后，在合理期限内发包人仍然不付款的，承包人可以停工，而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。
这种情况下，承包人在追讨工程欠款时，是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。
法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
一个工程停工时间算工期吗
算工期！
施工合同的总工期，都是开工后的自然日累计时间，这在施工合同的规范版本中，是有规定的。
如果因意外事件造成停工，而该事件又属合同约定（或法律规定）的不可抗事件，可申请工期顺延，停工时间可不影响履约，但总工期的计算方式不变。
政令性停工施工单位是否可以索赔
政令性停工，施工单位是不可以索赔的，因为既然是政令性，那肯定就是政府因为特殊原因下令停工，比如说召开大型会议，举报大型运动会等，这些是政府下令停工，那就必须停工，政府有政府的政策法规，是不能违反的，所以，政令性停工，施工单位是不可以索赔的，你也是熬不过政府的，找谁索赔呢？
不可抗力因素导致停工可以索赔工期吗
不可抗力因素导致停工，可以延期工程时间
不付进度款施工班组可以停工吗
如未按合同约定支付工程进度款，又协商不成时，可以暂停施工。工程项目施工合同明文约定支付工程进度款，如非不可抗力的因素，甲方拒付工程进度款，乙方即施工方可以同甲方协商，向主管部门反映合理的诉求，如协商不成，乙方可以根据合同约定，采取相应的措施。
甲方不付进度款我停工违约吗
这个需要看当时合同中是怎样规定的，如果有规定对方必须按照进度付款而没付，那就是他们违约在先，所以你停工也是没办法的事情。
拖欠工程进度款停工的法律依据的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于未支付进度款停工的法律依据、拖欠工程进度款停工的法律依据的信息别忘了在本站进行查找哦。